Ухвала

від 11.11.2019 по справі 910/3929/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

11.11.2019Справа № 910/3929/18 Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948"

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 1 895 051,56 грн.

Представники:

від позивача: Болдін В.В. - представник за довіреністю № 1-864 від 29.05.2019 р.;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в якому просить суд:

зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема:

прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.;

влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.;

задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.;

монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.;

пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.;

придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 71 127,91 грн.;

монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.

та стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 1 662 622, 44 грн., штраф 7% за прострочення понад 30 днів - 232 429, 12 грн., всього на загальну суму 1 895 051,56 грн.

Позовні вимоги обгрунтовані неналежним виконанням договору підряду №1607000404 від 13.07.2016 в частині своєчасного виконання робіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2018 р. відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 р. у справі № 910/3929/18 (суддя Гулевець О.В.), яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 р. у задоволенні позову відмовлено повністю.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 р. у справі № 910/3929/18, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 стягнуто з публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" (01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1, ідентифікаційний код 30019801) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (04053, м. Київ, вулиця ОБСЕРВАТОРНА, будинок 6, приміщення 5, ідентифікаційний код 39139461) витрати на правову допомогу у розмірі 20000,00 грн.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 р. рішення Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 р. скасовано. Справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 р. додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 р. скасовано. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про залучення доказів понесених витрат на професійну правничу допомогу та розподіл витрат на професійну правничу допомогу передано до господарського суду міста Києва для вирішення питання розподілу витрат на професійну правничу допомогу.

В результаті зазначеного автоматичного розподілу справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд судді Мудрому С.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2019 р. прийнято справу №910/3929/18 до свого провадження, підготовче засідання у справі № 910/3929/18 призначено на 09.09.2019 р.

30.08.2019 р. до канцелярії суду відповідач подав пояснення по справі.

09.09.2019 р. до канцелярії суду позивач подав заяву про відмову від частини позовних вимог, докази по справі.

У судове засідання 09.09.2019 р. представник відповідача не з`явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином.

Представник позивача підтримав подану заяву про відмову від частини позовних вимог, а саме в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.; монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.; пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 71 127,91 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2019 прийнято заяву акціонерного товариства "Укртрансгаз" про відмову від позову від частини позовних вимог. Закрито провадження у справі № 910/3929/18 за позовом акціонерного товариства "Укртрансгаз" до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.; монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.; пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 71 127,91 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн. Відкладено підготовче судове засідання у справі на 30.09.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2019 відкладено підготовче судове засідання у справі на 28.10.2019 та продовжено строк підготовчого провадження у справі на 30 днів.

28.10.2019 позивач подав клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.10.2019 відкладено підготовче судове засідання у справі на 11.11.2019.

08.11.2019 через канцелярію суду позивач подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи з розрахунком пені та штрафу.

В судове засідання 11.11.2019 відповідач не з`явився, про поважні причини неявки суд не повідомляв, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що судом виконано завдання підготовчого провадження, суд вважає за необхідне призначити справу до судового розгляду по суті.

Ураховуючи викладене, ч. 2 ст. 177, п. 3 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 232, ст. 233, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті за правилами загального позовного провадження на 03.12.19 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

2. Повідомити учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є обов`язковою.

3. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ .

4. Повідомити учасників справи, що ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Мудрий