Ухвала

від 03.12.2019 по справі 910/3929/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

03.12.2019Справа № 910/3929/18 Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948"

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 1 895 051,56 грн.

Представники сторін:

від позивача: Ганченко М.О. - представник за довіреністю № 1-1680 від 30.09.2019;

від відповідача: Овчарук А.О. - представник за ордером серія ВЛ №042853 від 03.12.2019.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в якому просить суд:

зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема:

прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.;

влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.;

задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.;

монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.;

пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.;

придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 71 127,91 грн.;

монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.

та стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 1 662 622, 44 грн., штраф 7% за прострочення понад 30 днів - 232 429, 12 грн., всього на загальну суму 1 895 051,56 грн.

Позовні вимоги обгрунтовані неналежним виконанням договору підряду №1607000404 від 13.07.2016 в частині своєчасного виконання робіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2018 р. відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 р. у справі № 910/3929/18 (суддя Гулевець О.В.), яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 р. у задоволенні позову відмовлено повністю.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 р. у справі № 910/3929/18, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 стягнуто з публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" (01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1, ідентифікаційний код 30019801) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (04053, м. Київ, вулиця ОБСЕРВАТОРНА, будинок 6, приміщення 5, ідентифікаційний код 39139461) витрати на правову допомогу у розмірі 20000,00 грн.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 р. рішення Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 р. скасовано. Справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 р. додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 р. скасовано. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про залучення доказів понесених витрат на професійну правничу допомогу та розподіл витрат на професійну правничу допомогу передано до господарського суду міста Києва для вирішення питання розподілу витрат на професійну правничу допомогу.

В результаті зазначеного автоматичного розподілу справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд судді Мудрому С.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2019 р. прийнято справу №910/3929/18 до свого провадження, підготовче засідання у справі № 910/3929/18 призначено на 09.09.2019 р.

30.08.2019 р. до канцелярії суду відповідач подав пояснення по справі.

09.09.2019 р. до канцелярії суду позивач подав заяву про відмову від частини позовних вимог, докази по справі.

У судове засідання 09.09.2019 р. представник відповідача не з`явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином.

Представник позивача підтримав подану заяву про відмову від частини позовних вимог, а саме в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.; монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.; пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 71 127,91 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2019 прийнято заяву акціонерного товариства "Укртрансгаз" про відмову від позову від частини позовних вимог. Закрито провадження у справі № 910/3929/18 за позовом акціонерного товариства "Укртрансгаз" до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.; монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.; пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 71 127,91 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн. Відкладено підготовче судове засідання у справі на 30.09.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2019 відкладено підготовче судове засідання у справі на 28.10.2019 та продовжено строк підготовчого провадження у справі на 30 днів.

28.10.2019 позивач подав клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.10.2019 відкладено підготовче судове засідання у справі на 11.11.2019.

08.11.2019 через канцелярію суду позивач подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи з розрахунком пені та штрафу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2019 закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті за правилами загального позовного провадження на 03.12.2019.

В судовому засіданні 03.12.2019 позивач заявив усне клопотання про зупинення провадження у справі.

Відповідач підтримав клопотання позивача, просив суд задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про зупинення провадження у справі, виходячи з наступного.

Предметом розгляду справи 910/3929/18 є вимоги про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 1 662 622, 44 грн., штраф 7% за прострочення понад 30 днів - 232 429, 12 грн., всього на загальну суму 1 895 051,56 грн.

Господарський суд міста Києва вважає, що розгляд цієї справи неможливий до розгляду об`єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи №910/3362/18.

Справа №910/3362/18 - це справа за позовом Акціонерного товариства Укртрансгаз до Товариства з обмеженою відповідальністю Свемон-Захід 1948 про зобов`язання виконати роботи за договором. Також позивач просить стягнути з відповідача 1 051 148,86 грн. пені та 405 787,46 грн. штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачем виконано роботи за договором з простроченням та не у повному обсязі, у зв`язку з чим позивач просить зобов`язати відповідача виконати комплекс робіт по об`єкту "BOЛЗ Наталине-Кегичівка-Єфремівка-Червоний-Донець (Будівельні роботи) (код СЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" для АТ Укртрансгаз відповідно до договору підряду № 1607000375 від 13.07.2016 та додаткових угод до нього на загальну суму 3 810 687,63 грн., а саме: 1) роботи по прокладанню захисної п/е трубки на суму 200 698,10 грн., 2) роботи по задувці волоконно-оптичного кабелю на суму 710 530,41 грн., 3) роботи по монтажу контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри на суму 907 624,19 грн., 4) роботи по установці по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 386 902,93 грн., 5) роботи по придбанню та монтажу обладнання на вузли зв`язку на суму 848 732,02 грн., 6) роботи по монтажу та настроюванню обладнання системи передачі на суму 756 199,98 грн.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.11.2019 справу №910/3362/18 разом із касаційною скаргою Акціонерного товариства Укртрансгаз на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.09.2019 передано на розгляд об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Господарський суд міста Києва вважає, що розгляд справи №910/3929/18 неможливий до розгляду об`єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи №910/3362/18 за позовом Акціонерного товариства Укртрансгаз до Товариства з обмеженою відповідальністю Свемон-Захід 1948 про зобов`язання виконати роботи за договором та стягнення з відповідача 1 051 148,86 грн. пені та 405 787,46 грн. штрафу, оскільки рішенням по справі №910/3362/18 можуть бути встановлені обставини, що є істотними та можуть мати преюдиційне значення для розгляду справи №910/3929/18, та у суду немає об`єктивної можливості розгляду до вирішення справи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках, зокрема об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Згідно з п. 4 ч. 1. ст. 229 ГПК України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 227 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

На підставі викладеного та керуючись п. 5 ч. 1 ст. 227, п. 4 ч. 1. ст. 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" про зупинення провадження у справі задовольнити.

2. Зупинити провадження у справі №910/3929/18 до розгляду об`єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи №910/3362/18 за позовом Акціонерного товариства Укртрансгаз до Товариства з обмеженою відповідальністю Свемон-Захід 1948 про зобов`язання виконати роботи за договором та стягнення 1 051 148,86 грн. пені та 405 787,46 грн. штрафу.

3. Зобов`язати сторін повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.

4. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ .

5. Повідомити учасників справи, відповідно ч. 1 ст. 235 ГПК України, що ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

6. Повідомити учасників справи, відповідно ч. 1 ст. 255 ГПК України, ухвала про зупинення провадження у справі підлягає оскарженню.

Суддя С.М. Мудрий