Рішення

від 30.06.2020 по справі 905/404/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

(вступна та резолютивна частини)

30.06.2020 Справа № 905/404/20

Господарський суд Донецької області у складі:

Судді Фурсової С.М.,

при секретарі судового засідання Корецькій А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду справу за позовом Публічного акціонерного товариства ДТЕК Добропільська ЦЗФ (85003, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок №1, код ЄДРПОУ 00176472)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Перспектива (87537, Донецька область, місто Маріуполь, Вулиця Купріна, будинок №2, код ЄДРПОУ 38586722)

про стягнення 11 031 922,78 гривень, -

за участю представників сторін:

від позивача : Лисак Т.Г., адвокат

від відповідача : не з`явились

Керуючись статтями 12, 73, 74, 76-79, 86, 91, 96, 129, 130, 185, 191, 231, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

В И Р I Ш И В

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства ДТЕК Добропільська ЦЗФ до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Перспектива про стягнення 11 031 922,78 гривень, з яких: 411 835,27 гривень штраф, 10 620 087,51 гривень неустойка - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Перспектива (87537, Донецька область, місто Маріуполь, Вулиця Купріна, будинок №2, код ЄДРПОУ 38586722) на користь Публічного акціонерного товариства ДТЕК Добропільська ЦЗФ (85003, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок №1, код ЄДРПОУ 00176472) 2 059 176,36 гривень неустойки, 411 835,27 гривень штрафу, а також 145 789,68 гривень судового збору.

У задоволенні позовних вимог в частині стягнення 8 560 911,15 гривень неустойки - відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому порядку.

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суд доводить до відома учасників справи, що враховуючи зміни до прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України, які були внесенні Законом №540-ІX від 30.03.2020, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтею, зокрема, 256 продовжуються на строк дії такого карантину.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

У судовому засіданні 30.06.2020 проголошено та підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Повний текст рішення буде складено та підписано протягом десяти днів.

Позивач: Публічне акціонерне товариство ДТЕК Добропільська ЦЗФ (85003, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок №1, код ЄДРПОУ 00176472)

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Перспектива (87537, Донецька область, місто Маріуполь, Вулиця Купріна, будинок №2, код ЄДРПОУ 38586722)

Суддя С.М. Фурсова