Ухвала

від 03.02.2021 по справі 925/1086/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"03" лютого 2021 р. м. Черкаси справа № 925/1086/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., розглянувши заяву Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради про видачу дублікату наказу у справі за позовом Заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури (м. Черкаси) в інтересах держави в особі Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (м. Черкаси) та Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради (м. Черкаси) до товариства з обмеженою відповідальністю "СтройКом-2015" ( м. Сміла, Черкаська область) про стягнення 64 096,51 грн.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 64 096,51 грн. з яких: 50 019,96 грн. пені та 14 076,55 грн. штрафу за порушення строків виконання робіт на підставі договору підряду № 01/08 від 03.08.2017, укладеного між сторонами.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 10.12.2019 позов задоволено повністю та:

стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "СтройКом-2015" (ідентифікаційний код 39951510, м. Сміла, Черкаська область, вул. Федора Матушевського, 8 кв. 7) на користь Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради (ідентифікаційний код 25872451, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 218) - 50 019,96 грн. пені, 14 076,55 грн. штрафу на підставі договору підряду № 01/08 від 03.08.2017.

стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "СтройКом-2015" (ідентифікаційний код 39951510, м. Сміла, Черкаська область, вул. Федора Матушевського, 8 кв. 7) на користь прокуратури Черкаської області (ідентифікаційний код 02911119, м. Черкаси, бул. Шевченка, 286) -- 1921,00 грн. на відшкодування сплаченого судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2020 рішення Господарського суду Черкаської області від 10.12.2019 у справі №925/1086/19 залишено без змін.

На виконання рішення Господарським судом Черкаської області 10.12.2019 видано накази від 11.11.2020 на користь кожного стягувача по неустойці та судовому збору.

03.02.2020 до Господарського суду Черкаської області надійшла заява Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради № 33 від 03.02.2021 про видачу дублікату наказу Господарського суду Черкаської області від 11.11.2020 у справі № 925/1086/19 про стягнення неустойки у зв`язку з його втратою.

Пунктом 19.4 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VІІІ встановлено, що у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.

Як вбачається зі змісту наказу від 11.11.2020 про стягнення на користь Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради пені та штрафу, строк його пред`явлення до примусового виконання - до 23.10.2023.

Отже, Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради звернулося до господарського суду із даною заявою в установленому порядку та в межах строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Судовий збір за отримання дублікату наказу сплачено.

Враховуючи викладене, заява Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради № 33 від 03.02.2021 про видачу дублікату наказу підлягає задоволенню.

Вирішення даного питання не потребує виклику сторін.

Керуючись ст. ст. 233-235, п. 19.4 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, --

УХВАЛИВ

Заяву Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради № 33 від 03.02.2021 про видачу дублікату наказу Господарського суду Черкаської області від 11.11.2020 у справі № 925/1086/19 про стягнення 64 096,51 грн. неустойки прийняти до свого провадження та задовольнити повністю.

Видати Черкаській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради дублікат наказу від 11.11.2020 на виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 10.12.2019 по справі № 925/1086/19 про стягнення 50 019,96 грн. пені, 14 076,55 грн. штрафу з Товариства з обмеженою відповідальністю "СтройКом-2015" на підставі договору підряду № 01/08 від 03.08.2017.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і протягом десяти днів може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Н.М. Спаських