Постанова

від 26.08.2021 по справі 914/1933/18

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

ДОДАТКОВА ПОСТАНОВА

"26" серпня 2021 р. Справа №914/1933/18

м. Львів

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:

головуючого-судді (доповідача) Бойко С.М.,

суддів Бонк Т.Б.,

Матущака О.І.,

секретар судового засідання Кобзар О.В.

явка учасників справи:

від позивача - не з`явився;

від відповідача - не з`явився;

розглянув апеляційну скаргу акціонерного товариства Укртрансгаз , від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз №2501вих-19-267 від 14.03.2019

на рішення Господарського суду Львівської області від 14.02.2019, суддя Синчук М.М., м Львів, повний текст рішення складено 25.02.2019

за первісним позовом акціонерного товариства Укртрансгаз , м. Київ від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг (попередня назва товариство з обмеженою відповідальністю Р-Інжиніринг )

про стягнення штрафних санкцій за невиконання умов мирової угоди та договору будівельного підряду в розмірі 385 876, 08 грн.,

та за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг (попередня назва товариство з обмеженою відповідальністю Р-Інжиніринг )

до відповідача акціонерного товариства Укртрансгаз , м. Київ від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз

про стягнення заборгованості згідно договору будівельну підряду від 22.08.2016 за актами виконаних робіт №10, №11, №12

ВСТАНОВИВ :

ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 29.04.2021 з ініціативи суду призначено судове засідання у справі №914/1933/18 на 13.05.2021 о 12 год 40 хв. з приводу постановлення додаткової постанови.

В судове засідання 13.05.2021 представники сторін не з`явивлись, хоча належним чином повідомлені про час, дату та місце слухання справи, а тому суд в силу п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України суд розглядає справу за їх відсутності.

17.10.2018 у Господарський суд Львівської області звернулось акціонерне товариство Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз (далі по тексту - АТ Укртрансгаз ) з позовом до товариство з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг (попередня назва товариство з обмеженою відповідальністю Р-Інжиніринг ) (далі по тексту - ТОВ Альфа-Фенікс Інжиніринг ) про стягнення:

(1)12 358,22 грн. - пені в розмірі 0,1%, з яких: 2 855,35 грн. нарахованої з 03.07.2018 по 19.07.2018 за період прострочення виконання будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, які передбачені договором №1608000468 від 22.08.2016 на суму 167 961,90 грн.; 9 502,87 грн. нарахованої з 20.07.2018 по 08.10.2018 за період прострочення виконання будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, які передбачені договором №1608000468 від 22.08.2016 на суму 117 319,42 грн.;

(2)373 517,86 грн. - штрафу в розмірі 10% від ціни договору, який передбачений п. 18.7 цього ж договору.

10.12.2018 в Господарський суд Львівської області звернулось ТОВ Альфа-Фенікс Інжиніринг із зустрічним позовом про стягнення:

(1)491 707, 88 грн. основної заборгованості за договором будівельного підряду №1608000468 від 22.08.2016, з яких: 441 065,40 грн. - виникла на підставі акту №10 від 29.06.2018 про приймання-передачу виконаних робіт; 19 060,34 грн. - на підставі акту №11 від 20.07.2018 про приймання-передачу виконаних робіт; 31 582,14 грн. - на підставі акту №12 від 20.07.2018 про приймання-передачу виконаних робіт;

(2)3% річних у розмірі 33 733, 15 грн., з яких: 27 442,32 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 2 981 085,41 грн. у період з 30.01.2018 по 22.05.2018 (заборгованість по актах №1-9 про приймання-передачу виконаних робіт); 1 083,97 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 42 406,30 грн. у період з 23.05.2018 по 07.12.2018 (залишкова заборгованість по актах №1-9 про приймання передачу виконаних робіт); 4 749,00 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 441 065,40 грн. у період з 29.07.2018 по 07.12.2018 (заборгованість по акту №10 про приймання передачу виконаних робіт); 457,86 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 50 642,48 грн. у період з 19.08.2018 по 07.12.2018 (заборгованість по актах №11-12 про приймання передачу виконаних робіт);

(3)інфляційні втрати в сумі 104 571,09 грн., з яких: 84 244,85 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 2 981 085,41 грн. у період з 30.01.2018 по 22.05.2018 (заборгованість по актах №1-9 про приймання передачу виконаних робіт); 2 465,93 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 42 406,30 грн. у період з 22.05.2018 по 31.10.2018 (залишкова заборгованість по актах №1-9 про приймання передачу виконаних робіт); 16 020,82 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 441 065,40 грн. у період з 22.05.2018 по 31.10.2018 (заборгованість по акту №10 про приймання передачу виконаних робіт); 1 839,49 грн. - за прострочення грошового зобов`язання в сумі 50 642,48 грн. у період з 22.05.2018 по 31.10.2018 (заборгованість по актах №11-12 про приймання передачу виконаних робіт);

(4)заборгованості за виконання проектних робіт у розмірі 333 119,00 грн.;

(5)компенсації за експертизу проекту в розмірі 5 220,00 грн.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 14.02.2019 в задоволенні первісних позовних вимог відмовлено повністю. Зустрічний позов задоволено частково. Стягнуто з АТ Укртрансгаз на користь ТОВ ТОВ Альфа-Фенікс Інжиніринг 491 707,88 грн. заборгованості, 33 342,78 грн. - 3% річних, 103 337,86 грн. - інфляційних втрат, 9 425,83 грн. - судового збору. Відмовлено в задоволенні вимог зустрічного позову про стягнення 390,37 грн. - 3% річних, 1 233,23 грн. - інфляційних втрат, 333 119,00 грн. - заборгованості за виконання проектних робіт та 5 220,00 грн. - компенсації за експертизу проекту.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 частково задоволено апеляційну скаргу акціонерного товариства Укртрансгаз №2501вих-19-267 від 14.03.2019. Рішення Господарського суду Львівської області від 14.02.2019 у справі №914/1933/18 - частково скасовано.

Позовні вимоги акціонерного товариства Укртрансгаз - задоволено. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг на користь акціонерного товариства Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз 12 358,22 грн. - пені в розмірі 0,1% за прострочення виконання будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, які передбачені договором №1608000468 від 22.08.2016 та 373 517,86 грн. - штрафу в розмірі 10% від ціни договору, який передбачений п. 18.7 цього ж договору.

Частково задоволено зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг . Відмовлено в задоволенні зустрічного позову в частині стягнення 28 135,92 грн. - 3% річних та 85 477,55 грн. - інфляційних втрат. В решті рішення про задоволення зустрічного позову в частині вимог про стягнення 491 707, 88 грн. основної заборгованості, 5 206,86 грн. - 3% річних, 17 860,31 грн. - інфляційних втрат та про відмову в задоволенні вимог зустрічного позову про стягнення 390,37 грн.-3% річних та 1233,23 грн.-інфляційних втрат - залишено без змін.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг на користь акціонерного товариства Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз 31 368,33 грн. судового збору.

Здійснено поворот виконання рішення Господарського суду Львівської області від 14.02.2019 у справі №914/1933/28 шляхом повернення акціонерному товариству Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз 8 135,92 грн. - 3% річних та 85 477,55 грн. - інфляційних втрат.

Стягнуто з акціонерного товариства Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз на користь товариства з обмеженою відповідальністю Альфа-Фенікс Інжиніринг 21 500, 00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Здійснивши порівняльний аналіз заявлених вимог за первісним та зустрічними позовами, апеляційним господарським судом з`ясовано, що в резолютивній частині вищезазначеної постанови суду апеляційної інстанції від 03.03.2021 не ухвалено рішення щодо вимог зустрічного позову про стягнення заборгованості за виконання проектних робіт у розмірі 333 119,00 грн. та компенсації за експертизу проекту в розмірі 5 220,00 грн., з приводу яких сторони подавали докази і давали пояснення, а суд обговорював у мотивувальній частині самої постанови. Тобто суд апеляційної інстанції обґрунтував свою позицію щодо всіх вимог первісного та зустрічного позовів (вирішив спір повністю), однак у резолютивній частині відобразив лише частину з них.

Окрім того, суд апеляційної інстанції здійснивши поворот виконання рішення Господарського суду Львівської області від 14.02.2019 у справі №914/1933/28 шляхом повернення акціонерному товариству Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз 8 135,92 грн. - 3% річних та 85 477,55 грн. - інфляційних втрат, помилково не вирішив питання про поворот виконання цього ж рішення в частині повернення акціонерному товариству Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз 1404,20 грн. (8 135,92 грн. + 85 477,55 грн. * 1,5%) судового збору, які останнє сплатило на виконання судового рішення, що частково скасоване постановою Західного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 у даній справі.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення.

Враховуючи вищезазначені обставини, керуючись ст. 244 Господарського процесуального кодексу України, Західний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ :

залишити без змін рішення Господарського суду Львівської області від 14.02.2019 у справі №914/1933/18 в частині відмови у задоволенні вимог зустрічного позову про стягнення заборгованості за виконання проектних робіт у розмірі 333 119,00 грн. та компенсації за експертизу проекту в розмірі 5 220,00 грн.

Здійснити поворот виконання рішення Господарського суду Львівської області від 14.02.2019 у справі №914/1933/28 шляхом повернення акціонерному товариству Укртрансгаз від імені якого діє філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз (вул. Рубчака, 3, м. Львів, 79026, код - 25560823 ) 1404,20 грн. судового збору.

Місцевому господарському суду видати наказ в порядку ст. 327 ГПК України.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня її проголошення згідно зі ст.ст. 286-289 ГПК України.

Справу скерувати на адресу місцевого господарського суду.

Головуючий суддя: С.М. Бойко

Судді: Т.Б. Бонк

О.І. Матущак