Ухвала
від 10.07.2022 по справі 906/161/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ



майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"11" липня 2022 р. Справа № 906/161/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Тимошенко О.М.,

розглянувши клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про участь у судовому засіданні у режимі відеконференції під час розгляду справи

за позовом: Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Візин Річ"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача - акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд"

про стягнення 8 892 228,12 грн.

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулась до господарського суду Житомирської області з позовом до Товариства за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Банку, про стягнення 8 892 228,12 грн, з яких: 4862810,40 грн сплаченого авансу; 803 895,83 грн 14% річних за користування авансом; 100 407,99 грн пені за невиконання проектних робіт за період з 21.06.2019 по 26.12.2019; 1 961 382,03 грн пені за невиконання будівельно-монтажних робіт, за період з 01.09.2019 по 26.12.2019; 1163731,87 грн штрафу за прострочення невиконання будівельно-монтажних робіт понад 30 днів у розмірі 7% від їх вартості.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством взятих на себе зобов`язань за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 (далі - Договір).

15.03.2021 позивачем надано суду заяву про збільшення позовних вимог, згідно якої просив стягнути з відповідача:

- кошти в розмірі неповернутого авансу на суму 4 862 810,40 грн ;

- 14% річних за кожен день користування авансом на суму 1 583 544,23 грн;

- суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 309 140,03 грн;

- пеню за невиконання проектних робіт в розмірі 100 407,99 грн;

- пеню за невиконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 1 961 382,03 грн;

- штраф за невиконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 1 163 731,87 грн.

Вказана заява про збільшення позовних вимог прийнята судом.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 02.07.2021, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021, позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Товариства на користь Компанії 4 862 810,40 грн авансу, 1 583 544,23 грн 14% річних, 309 140,03 грн інфляційних втрат, а також 101 332,42 грн судового збору. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Постановою від 14.06.22 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду Рішення господарського суду Житомирської області від 02.07.2021 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 в частині відмови у стягненні 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт та 1163 731,87 грн 7% штрафу у справі № 906/161/20 скасовані; в іншій частині рішення господарського суду Житомирської області від 02.07.2021 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 залишено без змін; справу в скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду Житомирської області.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи 29.06.2022 справу №906/161/20 передано для розгляду судді Тимошенку О.М.

Ухвалою суду від 30.06.2022 справу №906/161/20 в частині розгляду позовних вимог про стягнення з відповідача на користь позивача: 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт, 1163731,87 грн 7% штрафу призначено підготовче судове засідання на 19.07.2022 о 10:00 год.

07.07.2022 до суду від представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшло клопотання про її участь у судовому засіданні 19.07.2022 в режимі відеоконференції та просить доручити проведення судового засідання в режимі відеоконференції у Господарському суді Одеської області.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом. Обов`язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

Відповідно до ч.ч. 5, 8 ст. 197 ГПК України передбачено, що господарський суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції негайно надсилається до суду, який зобов`язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Згідно з даними програми бронювання систем відеоконференцзв`язку судом встановлено, що 19.07.2022 о 10:00 год. в залі Господарського суду Одеської області (зал №11 - м.Одеса, проспект Шевченка 29), обладнаному для проведення судових засідань в режимі відеоконференцій, вільний майданчик.

Враховуючи викладене, клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про участь у судовому засіданні в режимі відеконференції підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 197, 234 ГПК України, Господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про участь у судовому засіданні в режимі відеконференції задовольнити.

2. Господарському суду Одеської області (зал №11 - м.Одеса, проспект Шевченка 29) забезпечити проведення відеоконференції за участю уповноваженого представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" у справі Господарського суду Житомирської області №906/161/20.

3. Засідання відбудеться "19" липня 2022 р. о 10:00 в приміщенні господарського суду Житомирської області, зал судового засідання № 207.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та апеляційному оскарженню не підлягає.

Ухвалу підписано: 11.07.2022

Суддя Тимошенко О.М.

Друк: 3 прим.:

1 - в справу,

2 - позивачу - ПАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" (рек.)

та на ел. пошту: nec-kanc@ua.energy

3 - Господарському суду Одеської області (65119, м.Одеса, проспект Шевченка 29)(рек.)

та на ел. пошту суду: inbox@od.arbitr.gov.ua

СудГосподарський суд Житомирської області
Дата ухвалення рішення10.07.2022
Оприлюднено13.07.2022
Номер документу105178035
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань підряду

Судовий реєстр по справі —906/161/20

Рішення від 12.09.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Ухвала від 08.09.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Ухвала від 01.09.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Прядко О.В.

Ухвала від 03.08.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Ухвала від 27.07.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Ухвала від 18.07.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Ухвала від 10.07.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Ухвала від 29.06.2022

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Тимошенко О. М.

Постанова від 13.06.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Булгакова І.В.

Ухвала від 30.05.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Булгакова І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні