Ухвала

від 06.06.2024 по справі 904/1067/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

06.06.2024 м. ДніпроСправа № 904/1067/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" (Запорізька обл., м.Запоріжжя)

до Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг)

про стягнення заборгованості

та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" (Запорізька обл., м. Запоріжжя)

про стягнення штрафних санкцій

Суддя: Татарчук В.О.

Секретар судового засідання: Анділахай В.В.

Представники:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Крят Л.Б.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" про стягнення заборгованості в загальному розмірі 444200,65грн, з якої: 434484,39грн основного боргу, 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат. Судові витрати по сплаті судового збору просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору підряду №313 від 19.02.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" залишено без руху на підставі статей 162, 164 Господарського процесуального кодексу України та надано позивачу строк для усунення недоліків.

19.03.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшли уточнена позовна заява, яка містить попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, а також докази направлення відповідачу копії уточненої позовної заяви, та заява про усунення недоліків позовної заяви, відповідно до змісту якої позивач надав докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі та копію довіреності, що підтверджує повноваження представника позивача, та усунув недоліки позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами. Зобов`язано відповідача протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву.

10.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, судові витрати покласти на позивача, а також залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Офіс генерального прокурора.

Крім того, 10.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від відповідача надійшов зустрічний позов, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" на користь Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" неустойку за несвоєчасне виконання робіт за договором підряду №313 від 19.02.2019 у сумі 138735,33грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2024 зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" залишено без руху на підставі статті 164 Господарського процесуального кодексу України.

16.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла відповідь на відзив на первісний позов.

Також, 16.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, відповідно до змісту якої ТОВ "Технохімреагент" просить стягнути з ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 269800,12грн основного боргу, 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат.

17.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, до якої надано докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2024 зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" прийнято до спільного розгляду з первісним позовом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2024 вирішено перейти від спрощеного позовного провадження до розгляду справи №904/1067/24 за правилами загального позовного провадження та розпочати розгляд справи зі стадії відкриття провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 14.05.2024.

01.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, відповідно до змісту якої ТОВ "Технохімреагент" просить стягнути з ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 206800,12грн основного боргу, 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат.

08.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшов відзив на зустрічну позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

14.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому ТОВ "Технохімреагент" просить витребувати у ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" журнал обліку параметрів роботи зворотного осмосу хімічного цеху ТЕЦ-1 ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" за період червень-вересень 2023р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2024 відкладено підготовче засідання на 06.06.2024.

15.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 14.05.2024, а саме: письмові пояснення щодо заяви ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Офіс генерального прокурора.

Також 15.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференці, в якій, між іншим, просить у випадку неможливості прийняти участь у режимі відеоконференції через відключення світла та Інтернету розглянути справу без участі представника позивача.

20.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшла відповідь на відзив на зустрічний позов.

05.06.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, відповідно до змісту якої ТОВ "Технохімреагент" просить стягнути з ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат. В обґрунтування наведеної заяви зазначає, що ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" після відкриття провадження у справі оплатив основну заборгованість за договором підряду №313 від 19.02.2019.

06.06.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Технохімреагент" про витребування доказів.

У судове засідання 06.06.2024 ТОВ "Технохімреагент" не забезпечив явку свого представника, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Суд вважає за необхідне прийняти до розгляду заяву ТОВ "Технохімреагент" про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом.

Пунктом 2 частини другої статті 46 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

За вказаних обставин заява ТОВ "Технохімреагент" про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом подана ним у визначений законом строк та в межах його процесуальних прав.

Частиною третьою статті 177 Господарського процесуального кодексу України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Положеннями пункту 1 статті шостої Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Відповідно до пункту 10 частини третьої статті 2 Господарського процесуального кодексу України, одним з основних засад господарського судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

Враховуючи викладене, з метою дотримання принципу рівності сторін та надання розумного (достатнього) строку для вчинення певних процесуальних дій, а також приймаючи до уваги положення частини третьої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання.

Крім того, представник ТОВ "Технохімреагент" звернувся до суду з клопотанням про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, а саме за допомогою комплексних засобів та підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

За змістом статті 197 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Враховуючи викладене, а також необхідність забезпечення права на доступ до правосуддя та своєчасного розгляду справи, суд вважає за можливе задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись статями 46, 177-185, 197, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом.

2. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

3. Відкласти підготовче засідання на 18.07.2024 об 11:30год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-402 (4 поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Задовольнити клопотання представника ТОВ "Технохімреагент" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, а саме за допомогою комплексних засобів та підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

5. ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надати до суду та направити учасникам справи письмові пояснення з урахуванням заяви ТОВ "Технохімреагент" про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом.

6. ТОВ "Технохімреагент" надати до суду та направити учасникам справи контррозрахунок неустойки, заявленої у зустрічній позовній заяві з урахуванням обставин, викладених у відзиві на зустрічну позовну заяву.

7. Учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний: зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до часу судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи; очікувати запрошення секретаря до участі в судовому засіданні. Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису. Система не дає можливості участі в судовому засіданні у режимі відеоконференції не авторизованим учасникам.

8. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя В.О. Татарчук