Ухвала

від 05.11.2024 по справі 904/4536/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

05.11.2024 м. ДніпроСправа № 904/4536/24Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Губи К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсбуд» м. Дружківка

до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» м. Павлоград

про стягнення суми боргу в розмірі 2543023грн99коп

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» м. Павлоград

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсбуд» м. Дружківка

про стягнення штрафної санкції в розмірі 3692806грн73коп та штрафу в розмірі 1070511грн37коп

Суддя Новікова Р.Г.

представники:

від позивача (за первісним позовом): не з`явився

від відповідача (за первісним позовом): Скиба О.С. на підставі довіреності №15-ПУ/АУП/2024 від 26.01.2024, адвокат

ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянсбуд» звернулось до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» з позовом про стягнення суми боргу в розмірі 2543023грн99коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на порушення відповідачем зобов`язань з оплати виконаних робіт за договором №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023.

Позивач зазначив, що між замовником та підрядником підписана додаткова угода №1 від 13.07.2023 до договору №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023, предметом якої є зміна способу розрахунків між сторонами, шляхом залучення Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в якості фактора.

Позивач вказав, що відповідачем (замовником) були прийняті виконані позивачем (підрядником) роботи за договором №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023:

- 12.07.2023 згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 року (форма №КБ-3) та актом №1 приймання-виконання будівельних робіт за липень 2023 року (форма №КБ-2в) на суму 1141348грн37коп;

- 12.09.2023 згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року (форма №КБ-3) та актом №2 приймання-виконання будівельних робіт за серпень 2023 року (форма №КБ-2в) на суму 4135502грн54коп;

- 23.10.2023 згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року (форма №КБ-3) та актом №3 приймання-виконання будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма №КБ-2в) на суму 4226690грн;

- 23.10.2023 згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року (форма №КБ-3) та актом №4 приймання-виконання будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма №КБ-2в) на суму 3124934грн74коп;

- 01.11.2023 згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року (форма №КБ-3) та актом №5 приймання-виконання будівельних робіт за листопад 2023 року (форма №КБ-2в) на суму 8781451грн31коп.

Позивач повідомив про отримання від відповідача сум попередньої оплати 30.05.2023 в розмірі 3000000грн, 29.06.2023 - в розмірі 3000000грн 21.07.2023 - в розмірі 3363362грн06коп. Також позивач отримав кошти за прийнятими актами - 25.09.2023 в розмірі 513606грн93коп, 25.09.2023 в розмірі 627741грн80коп, 24.11.2023 в розмірі 1860976грн14коп, 24.11.2023 в розмірі 2274526грн40коп, 05.01.2024 в розмірі 1902010грн50коп, 05.01.2024 в розмірі 2324679грн50коп.

Позивач стверджував, що на дату подання позову замовник не здійснив оплату за виконані роботи відповідно до акту №5 приймання-виконання будівельних робіт за листопад 2023 року на суму 2543023грн99коп.

Позивач повідомив, що попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат дорівнює 250000грн. Детальний опис робіт (наданих послуг), що виконані та будуть виконані адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та/або докази на підтвердження розміру витрат, будуть надані до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення постанови.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.2024 суд прийняв позов до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 05.11.2024.

Згідно з довідкою Господарського суду Дніпропетровської області ухвала суду від 21.10.2024 доставлена до електронного кабінету відповідача 21.10.2024 о 12:21год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.11.2024 суд відмовив у задоволенні клопотання представника позивача - адвоката Кручанюк Н.Л. про участь в судових засіданнях поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції.

На адресу суду 01.11.2024 надійшов сформований в системі «Електронний суд» зустрічний позов Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсбуд» про стягнення штрафу в розмірі 3692806грн73коп та штрафу в розмірі 1070511грн37коп.

В обґрунтування зустрічних позовних вимог позивач послався на порушення відповідачем за зустрічним позовом строків виконання робіт та порушення строків виконання гарантійних зобов`язань за договором №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023.

Позивач за зустрічних позовом вказав, що роботи за договором №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023 мали бути виконані в строк до 17.08.2023. Станом на 17.08.2023 були виконані роботи на суму 1141348грн73коп відповідно до акту приймання-виконання будівельних робіт №1 від 12.07.2023. В повному обсязі виконання робіт було завершено 01.11.2023. Вартість робіт виконаних з простроченням становить 20268878грн59коп (акти приймання-виконання будівельних робіт №2, №3, №4, №5).

Позивач за зустрічних позовом пояснив, що на підставі підпункту 8.2.2 пункту 8.2 договору №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023 за порушення строку виконання робіт нарахував пеню в розмірі 5222686грн79коп та штраф в сумі 1013443грн93коп та направив на адресу ТОВ «Альянсбуд» за зустрічним позовом розрахунок від 16.11.2023 №1-3/3304.

Позивач за зустрічних позовом зазначив, що штраф та пеня не були сплачені. Тому листом від 21.11.2023 №1-3/3331 ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» послалось на пункти 5.5, 5.6 договору №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023 та повідомило ТОВ «Альянсбуд» про застосування оперативно-господарський санкцій у вигляді отримання суми нарахованих штрафних санкцій з суми 2543323грн99коп, яка підлягала виплаті підряднику (ТОВ «Альянсбуд»).

Позивач за зустрічних позовом повідомив, що на момент пред`явлення зустрічного позову решта нарахованих штрафних санкції в розмірі 3692806грн73коп не сплачена.

Також позивач за зустрічним позовом вказав, що 01.11.2023 сторони підписали акт готовності об`єкта до експлуатації. Після початку експлуатації об`єкту з`явились чисельні пошкодження дорожнього покриття, зафіксовані в акті №2 від 12.12.2023 виявлених недоліків. В акті №2 від 12.12.2023 був встановлений строк усунення підрядником недоліків - 12.01.2024. Представники відповідача за зустрічним позовом не погодились з висновками комісії та зазначили, що не відмовляються від виконання гарантійних зобов`язань.

Позивач за зустрічним позовом зазначив, що сторони узгодили проведення ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна» незалежного експертного дослідження. В листі від 19.01.2024 №55 ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» повідомило ТОВ «Альянсбуд» про склад дослідницьких робіт та запропонувало погодити його до 22.01.2024. ТОВ «Альянсбуд» не надало відповіді щодо погодження складу дослідницьких робіт, але в листі від 13.02.2024 підтвердило погодження сторонами 19.01.2024 проведення дослідження та отримання в цей же день листа ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» з обсягом робіт.

Позивач за зустрічним позовом повідомив, що за результатами проведеного дослідження складений Звіт обстеження автомобільної дороги від повороту на відвал породи шахти «Павлоградська» до розширеного повороту блоку №3 шахти «Західно-Донбаська» від 03.04.2024. У звіті був наведений перелік ймовірних причин виникнення дефектів дорожньої конструкції та запропоновані два можливих варіанти виправлення недоліків об`єкту.

Позивач за зустрічним позовом вказав, що у листі-відповіді від 26.04.2024 на лист ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» від 15.04.2024 №214 відповідач за зустрічним позовом повідомив, що усунення недоліків об`єкту потребує заміни матеріалів, збільшення обсягів виконуваних робіт і зміни договірної ціни.

Позивач за зустрічним позовом стверджував, що відповідач за зустрічним позовом повинен самостійно та за власний рахунок усунути виявлені недоліки в межах виконання гарантійних зобов`язань.

Пославшись на пункт 8.4 договору №11986-ПУ-УМТС-У від 26.05.2023, за порушення термінів виконання гарантійних зобов`язань позивач за зустрічним позовом нарахував та заявив до стягнення штраф в розмірі 1070511грн37коп.

Позивач за зустрічним позовом повідомив, що до складу орієнтовного розрахунку судових витрат увійшли витрати, у зв`язку з проведенням експертизи, в розмірі 137000грн; витрати на правничу допомогу адвоката в розмірі 90000грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.2024 суд прийняв зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом та об`єднав їх в одне провадження, призначив підготовче засідання на 05.11.2024.

На адресу суду 04.11.2024 надійшов сформований в системі «Електронний суд» відзив відповідача за первісним позовом про незгоду із заявленими позовними вимогами.

На адресу суду 04.11.2024 надійшло клопотання представника ТОВ «Альянсбуд» - адвоката Кручанюк Н.Л. про відкладення розгляду справи та надання можливості приймати участь у судових засідання в режимі відеоконференції.

У підготовчому засіданні від 05.11.2023 представник ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» підтримав раніше викладену правову позицію.

Розглянувши клопотання представника ТОВ «Альянсбуд» про участь у судових засіданнях у справі №904/4536/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, суд зазначає таке.

Відповідно до статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, його представник має право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду або у приміщенні іншого суду за умови наявності в суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи, його представник бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

У Господарського суду Дніпропетровської області наявна технічна можливість провести підготовче засідання в режимі відеоконференції. Суд задовольняє клопотання представника ТОВ «Альянсбуд» - адвоката Кручанюк Н.Л. про участь у судових засіданнях у справі №904/4536/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

З огляду на обставини справи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання для надання учасникам справи можливості скористатися своїми процесуальними правами.

Керуючись статтями 120, 121, 197, 232-235, 242 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти підготовче засідання до 27.11.2024 об 11:30год.

Задовольнити клопотання представника ТОВ «Альянсбуд» - адвоката Кручанюк Н.Л. про участь у судових засіданнях у справі №904/4536/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів

Повідомити учасників справи, що підготовче засідання відбудеться 27.11.2024 об 11:30год у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-104, (І поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Забезпечити участь представника ТОВ «Альянсбуд» - адвоката Кручанюк Н.Л. в підготовчому засіданні, призначеному на 27.11.2024 об 11:30год поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Ухвала набирає законної сили 05.11.2024 та не може бути оскаржена окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали підписаний 06.11.2024

Суддя Р.Г. Новікова