Ухвала

від 18.12.2024 по справі 910/19896/23

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"18" грудня 2024 р. Справа№ 910/19896/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Кравчука Г.А.

суддів: Хрипуна О.О.

Скрипки І.М.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтергал-Буд"

на рішення Господарського суду міста Києва від 11.11.2024 (повйни текст складено 25.11.2024)

у справі № 910/19896/23 (суддя Ейвазова А.Р.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтергал-Буд"

до Приватного підприємства "Анрі-Маркет"

про 1 350 000,00 грн,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.11.2024 у справі № 910/19896/23 відмовлено повністю у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" про стягнення з Приватного підприємства "Анрі-Маркет" 1 300 000,00 грн пені за порушення строків виконання робіт; 50 000,00 грн пені за порушення строків усунення недоліків у виконаних роботах.

Витрати по сплаті позову судовим збором у розмірі 16 200,00 грн покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтергал-Буд".

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" 13.12.2024 звернулось до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 11.11.2024 у справі № 910/19896/23; прийняти нове рішення, яким повністю задовольнити позовні вимоги.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.12.2024 справу № 910/19896/23 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Кравчук Г.А. (суддя-доповідач), судді: Хрипун О.О., Скрипка І.М.

Оскільки в суді апеляційної інстанції матеріали справи № 910/19896/23 відсутні, суд апеляційної інстанції позбавлений можливості перевірити апеляційну скаргу і вирішити питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду або залишення апеляційної скарги без руху.

З огляду на наведене, Північний апеляційний господарський суд, вважає за необхідне витребувати матеріали справи № 910/19896/23, а розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху відкласти до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Витребувати з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/19896/23.

2. Відкласти розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.11.2024 у справі № 910/19896/23 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 910/19896/23.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Г.А. Кравчук

Судді О.О. Хрипун

І.М. Скрипка