Постанова

від 08.02.2007 по справі 8/189

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

8/189

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

08 лютого 2007 р.                                                                                   № 8/189  

Вищий  господарський суд  України у складі колегії  суддів:

головуючого      Остапенка М.І.

суддів :Борденюк Є.М.Харченка В.М.

розглянувши касаційну  скаргу  

ТОВ Торговий дім "Технолуч"

на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 15.11.2006 року

у справі за позовомдо ТОВ "Текнотес-Будівництво і Торгівля"ТОВ Торговий дім "Технолуч"

прота за зустрічним позовомдо простягнення коштів ТОВ Торговий дім "Технолуч"ТОВ "Текнотес-Будівництво і Торгівля"стягнення коштів

В С Т А Н О В И В:

у квітні 2006 року, ТОВ "Текнотес-Будівництво і Торгівля" звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ Торговий дім "Технолуч" 7 753,13 грн. пені за порушення строків виконання підрядних робіт відповідно до умов договору №25/08/04 від 25.08.2004 року, 1 361,45 грн. на відшкодування втрат від знецінення коштів внаслідок інфляції, яких він зазнав із-за несплати відповідачем пені та 309,04 грн. відсотків на суму пені, а всього –9 423,62 грн.

Відповідачем заявлено зустрічний позов про стягнення з позивача за первісним позовом пені за період з часу постановлення 13.06.2005 року рішення господарського суду Донецької області про стягнення з позивача 43 334,86 грн. заборгованості  по договору від 25.08.2004 року по 22.12.2005 року у сумі 2 414,58 грн., 1 137,05 грн. на відшкодування втрат від знецінення внаслідок інфляції стягненої суми та 397,55 грн. річних.

Рішенням господарського суду м. Києва від 08.08.2006 року первісний позов задоволено частково. Постановлено стягнути на користь позивача 7 753,13 грн. штрафу та 200 грн. на відшкодування судових витрат. У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

За наслідками перегляду справи в апеляційному порядку, постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2006 року рішення господарського суду першої інстанції змінено. Постановлено про задоволення первісного позову у повному обсязі, а у зустрічному позові відмовлено.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 22.01.2007 року порушено касаційне провадження у справі за касаційною скаргою відповідача, у якій він посилається на неправильне застосування судами норм матеріального права і просить постановлені у справі судові рішення скасувати та постановити нове рішення, яким у первісному позові відмовити, задовольнивши його зустрічний позов у повному обсязі.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника відповідача, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи скарги, судова колегія вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, а судові рішення –скасуванню, з постановленням нового рішення про відмову у первісному позові та часткове задоволення зустрічного позову, виходячи з наступного.

Із наявних у справі матеріалів, а це визнано встановленим і судами першої та апеляційної інстанцій, прострочення виконання відповідачем підрядних робіт на умовах договору від 25.08.2004 року сталось після 31.10.2004 року і припинилось 16.12.2004 року.

З позовом до господарського суду позивач звернувся 18.04.2006 року, тобто зі сплином строку позовної давності за вимогами про стягнення пені відповідно до п.8.3 договору, на чому наполягав відповідач у справі.

Сплин позовної давності за вимогами про стягнення пені за період 31.10.2004 року -16.12.2004 року, при відсутності поважних причин пропущення позовної давності, є підставою для відмови у позові, а тому рішення господарського суду першої інстанції та постанова апеляційного господарського суду щодо стягнення з відповідача пені з урахуванням індексу інфляції та відсотків на цю суму є незаконними, і підлягають скасуванню, а у задоволенні первісного позову повинно бути відмовленою.

Рішення господарського суду Донецької області від 13.06.2005 року про стягнення з позивача у справі 43 334,86 грн. боргу за виконані підрядні роботи згідно договору від 25.08.2004 року, не припиняє взаємних зобов'язань за цим договором, зокрема, щодо платежу, а тому правових підстав для відмови відповідачу у стягненні 1 135,07 грн. на відшкодування втрат від знецінення коштів внаслідок інфляції за період з часу постановлення рішення суду до повного погашення боргу у грудні 2005 року та відсотків за цей період, у суду не було.

З урахуванням наведеного, скасовуючи судові рішення про відмову у задоволенні зустрічного позову, судова колегія вважає можливим постановити нове рішення у цій  частині про задоволення вимог щодо стягнення інфляційних втрат та відсотків, відмовивши у стягненні пені, спір щодо якої вирішено при постановленні рішення господарського суду Донецької області від 13.06.2005 року, а права на стягнення пені на суму боргу за рішенням суду законом не передбачено.

          Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 1119 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України, -

  П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу задовольнити частково.

Рішення господарського суду м. Києва від 08.08.2006 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2006 року скасувати.

У задоволенні вимог ТОВ "Текнотес-Будівництво і Торгівля" до ТОВ Торговий дім "Технолуч"  про стягнення 9 423,62 грн. відмовити.

Зустрічний позов задовольнити частково.

Стягнути з ТОВ "Текнотес-Будівництво і Торгівля"( код 32001644)  на користь ТОВ Торговий дім "Технолуч" (код 32552944) 1 135,07 грн. на відшкодування втрат від знецінення коштів внаслідок інфляції, 397,55 грн. відсотків та 169,60 грн. на відшкодування судових витрат.

Видати наказ.

Головуючий                                                                                  М.І. Остапенко

Судді                                                                                             Є.М.Борденюк                                                                                                           

                                                                                            В.М. Харченко