Ухвала

від 11.09.2017 по справі 914/594/17

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

УХВАЛА

11.09.17 Справа № 914/594/17

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого-судді Якімець Г.Г.,

Суддів Бойко С.М.,

ОСОБА_1,

при секретарі судового засідання Коростенській О.І.,

за участю представників :

від прокуратури (скаржника) - ОСОБА_2

від позивача - не з'явився

від відповідача - не з'явився

розглядаючи апеляційну скаргу Заступника прокурора Львівської області, вих.№08-474вих-17 від 28 липня 2017року

на рішення Господарського суду Львівської області від 15 червня 2017 року (суддя Запотічняк О.Д.)

у справі №914/594/17

за первісним позовом Керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області в інтересах держави в особі ОСОБА_3 підприємства Львівської обласної ради Технічний нагляд , м. Дрогобич

до відповідача ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія , м. Львів

про стягнення неустойки в сумі 170 297,26 грн.

за зустрічним позовом ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія , м. Львів

до відповідача ОСОБА_3 підприємства Львівської обласної ради Технічний нагляд , м. Львів

про визнання пункту 15.9 договору №РО 30/11/15 від 30.11.2015 року недійсним

В С Т А Н О В И В :

Розглядається апеляційна скарга Заступника прокурора Львівської області на рішення Господарського суду Львівської області від 15 червня 2017 року по справі №914/594/17 за первісним позовом Керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області в інтересах держави в особі ОСОБА_3 підприємства Львівської обласної ради Технічний нагляд до відповідача ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія про стягнення неустойки в сумі 170 297,26 грн. та за зустрічним позовом ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія до відповідача ОСОБА_3 підприємства Львівської обласної ради Технічний нагляд про визнання пункту 15.9 договору №РО 30/11/15 від 30.11.2015 року недійсним.

В судове засідання з'явився прокурор.

Представники сторін в судове засідання не з'явилися, поряд з тим, 11 вересня 2017 року від ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю ВІ.АЙ.ПІ Будівельна компанія до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Враховуючи клопотання відповідача за первісним позовом, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження матеріалів справи, колегія суддів вважає за необхідне розгляд апеляційної скарги відкласти на 09 жовтня 2017 року на 10 год. 00 хв.

Керуючись ст.ст.77, 86 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ :

1.Розгляд апеляційної скарги відкласти на 09.10.2017 року о 10 год. 00 хв.

2.Відповідачу за первісним позовом - подати суду обґрунтований відзив на апеляційну скаргу

Головуючий-суддя Якімець Г.Г.

Судді Бойко С.М.

ОСОБА_1