Ухвала

від 11.08.2020 по справі 910/10337/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА

м. Київ

11.08.2020Справа № 910/10337/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" (с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд" (м. Київ) про стягнення 15.025.003,31 грн

Суддя Ващенко Тетяна Миколаївна

секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники сторін:

Від позивача: Пендрак Ю.С

Від відповідача: Петренко А.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд" про стягнення 15.025.003,31 грн, з яких: 5.934.000,00 грн штрафу за порушення строку виконання будівельних робіт, 9.091.003,31 грн авансових платежів.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов Договору генерального підряду № ГП/Н2 від 03.02.17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.20. відкрито провадження у справі № 910/10337/20 та призначено підготовче засідання на 11.08.20.

В підготовчому засіданні 11.08.20. сторонами подано спільну заяву про затвердження мирової угоди та підтримано її.

11.08.20. о 11:45 год. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 11.08.20. о 15:00 год.

Розглянувши спільну заяву про затвердження мирової угоди суд відзначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Судом встановлено, що укладеною мировою угодою від 07.08.20. сторони не вийшли за межі предмета спору у даній справі, мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч. 3 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України до ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Суд роз`яснює сторонам наслідки затвердження мирової угоди.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Подана мирова угода від 07.08.20. від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Житловий комплекс Нові Теремки підписана в.о. директора Єніч С.В.

Подана мирова угода від 07.08.20. від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд" підписана Литвинчук А.Л. - директором відповідача.

Враховуючи те, що наданою мировою угодою сторони узгодили строки та порядок виконання зобов`язань, а також те, що мирова угода не суперечить чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи, господарський суд затверджує укладену між сторонами 07.08.20. мирову угоду.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову (ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір ).

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову (ч. 1 ст. 130 ГПК України).

З огляду на вказане позивачу підлягає поверненню судовий збір в сумі 112.687,53 грн (50% від 225375,06 грн), про що судом буде постановлено відповідну ухвалу.

Керуючись ст.ст. 130, 192, 231, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Мирову угоду, укладену 07.08.20. між Товариством з обмеженою відповідальністю Житловий комплекс Нові Теремки та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд" затвердити в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

с. Святопетрівське 07 серпня 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НОВІ ТЕРЕМКИ (код ЄДРПОУ 40832467), в особі в.о. директора Єніча Сергія Вадимовича, який діє на підставі Статуту та Протоколу № 07/08 від 07 серпня 2020 року (у подальшому - Позивач) з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТРОБУД (код ЄДРПОУ 31025135), в особі Директора Литвинчука А.Л., який діє на підставі Статуту та Протоколу № від 07 серпня 2020 року (у подальшому - Відповідач), з іншої сторони, разом Сторони, обговоривши між собою предмет позову, який перебуває на розгляді у Господарському суді міста Києва (справа № 910/10337/20), керуючись ст.ст. 42-46, ст. 192 ГПК України, прийшли до висновку про можливість врегулювання спору шляхом укладення між Сторонами Мирової Угоди про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/10337/20 (суддя Ващенко Т.М.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НОВІ ТЕРЕМКИ до Товариства з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТРОБУД про стягнення заборгованості.

1.2. З метою врегулювання спору Сторони вирішили затвердити такі умови Мирової угоди:

1.2.1. Сторони провели звірку взаєморозрахунків, та Відповідач підтверджує і визнає, що згідно укладеного між Позивачем та Відповідачем 03 лютого 2017 року Договору генерального підряду № ГП/Н2 (надалі по тексту - Договір), станом на день укладення даної Мирової угоди існує заборгованість Відповідача перед Позивачем це сума сплачених авансових платежів у розмірі 9 091 003,31 грн. (дев`ять мільйонів дев`яносто одна тисяча три гривні 31 копійка).

1.2.2. Позивач зменшує розмір позовних вимог до Відповідача про стягнення заборгованості за Договором до 5877278,72 грн. (п`ять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят вісім) гривень 72 копійки, та не заперечує, що Відповідач

до 14 серпня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 21 серпня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 28 серпня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 04 вересня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 11 вересня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 18 вересня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 25 вересня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 02 жовтня 2020 402666,25грн. (чотириста дві тисячі шістсот шістдесят шість грн.25 коп)

до 09 жовтня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 16 жовтня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 23 жовтня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 30 жовтня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 06 листопада 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 13 листопада 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 20 листопада 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 27 листопада 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 04 грудня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 11 грудня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 18 грудня 2020 221330,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять)

до 25 грудня 2020 221318,72 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста вісімнадцять грн 72 коп).

1.2.3. Відповідач повністю погоджується з умовами даної Мирової угоди та бере на себе зобов`язання погасити заборгованість за Договором перед Позивачем, в розмірі 5 877 278,72 грн. (п`ять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят вісім) гривень 72 копійки, не пізніше в строків визначених п. 1.2.2. Мирової угоди.

1.3. Відповідач гарантує, для реалізації п. 1.2.3. Мирової угоди, Відповідач має наявні грошові кошти, які належать Відповідачу, які не обтяжені зобов`язаннями перед третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб.

1.4. У разі невиконання Відповідачем умов даної Мирової угоди (в тому числі, часткове невиконання), порушення строків взятих на себе зобов`язань згідно п. 1.2.2., п. 1.2.3. Мирової угоди, вважатиметься, що Відповідачем було не виконані умови цієї Мирової угоди, а Позивач (Стягувач) - Товариство з обмеженою відповідальністю ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НОВІ ТЕРЕМКИ (08141,Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, бул. Тараса Шевченка, буд. 10, офіс 109, код ЄДРПОУ 40832467) стягує на свою користь з Відповідача (Боржник) - Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТРОБУД (Юридична адреса: 03191, Україна, м. Київ, вул. Успішна, буд. 15, код ЄДРПОУ 31025135) грошові кошти, що зазначені в п. 1.2.1. цієї Мирової угоди, та штраф у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), що разом становить суму 10 091 003,31 грн. (десять мільйонів дев`яносто одна тисяча три гривні 31 копійка), за мінусом сплачених Відповідачем на користь Позивача коштів після укладення даної Мирової угоди, в примусовому порядку, передбаченому ЗУ Про виконавче провадження на розрахунковий рахунок Позивача (Стягувача) п/р НОМЕР_1 в АТ ТАСКОМБАНК .

1.4.1. Не вважається порушенням, Відповідачем умов даної Мирової угоди, якщо Відповідач порушив строки зазначені в п. 1.2.2. Мирової угоди на 5 (п`ять) банківських днів.

1.4.2. У разі невиконання Відповідачем умов даної Мирової угоди, у зв`язку з дією форс-мажорних обставин, а також дією нормативних актів пов`язаних поширенням на території України коронавірусу COVID -19, що прямо вказують на неможливість виконання Відповідачем взятих на себе зобов`язань, термін виконання зобов`язань передбачених п. 1.2.2. цієї Мирової угоди збільшується на час дії даних обставин. Про настання таких обставин Відповідач зобов`язаний повідомити Позивача протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх настання та надати підтверджуючі документи про дію таки обставин.

2. Ухвала про затвердження цієї Мирової угоди є виконавчим документом згідно вимог ЗУ Про виконавче провадження .

3. У разі невиконання Відповідачем за первісним позовом обов`язку, щодо строків виконання зобов`язання, передбаченого п. 1.2.2., п. 1.2.3. цієї Мирової угоди, Позивач за має право розпочати процедуру стягнення в порядку, передбаченому ЗУ Про виконавче провадження .

4. У випадку належного виконання Відповідачем обов`язку, передбаченого п. 1.2.2., п. 1.2.3. цієї Мирової угоди, Відповідач вражається таким, що виконав усі зобов`язання перед Позивачем, щодо сплати заборгованості за Договором, і будь- яка відповідальність до Відповідача за порушення умов Договору, передбачена чинним законодавством України не застосовується.

5. Ця Мирова Угода укладена у трьох примірниках: перший примірник залишається в матеріалах справи № 910/10337/20, другий примірник .залишається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки", а третій у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд".

6. Ця Мирова Угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом міста Києва та діє до повного її виконання.

7. Незалежно від встановлених даною Мировою Угодою строків, допускається дострокове виконання Відповідачем обов`язку, передбаченого п. 1.2.2., п. 1.2.3. цієї Мирової угоди.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладання цієї Мирової Угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.

9. Позивач з моменту підписання цієї Мирової Угоди та у випадку належного її виконання Відповідачем, підтверджує відсутність будь-яких претензій до Відповідача і зобов`язується в майбутньому не пред`являти жодних майнових та/або немайнових претензій до Відповідача з приводу порушення умов Договору і предмету позову.

10. Відповідач з моменту підписання цієї Мирової Угоди та у випадку належного її виконання останнім, підтверджує відсутність будь-яких претензій до Позивача і зобов`язується в майбутньому не пред`являти жодних майнових та/або немайнових претензій до Позивача з приводу порушення умов Договору, предмету позову та умов даної Мирової угоди.

11. Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТРОБУД (Юридична адреса: 03191, Україна, м. Київ, вул. Успішна, буд. 15, код ЄДРПОУ 31025135) сплачує (компенсує) Позивачеві - Товариство з обмеженою відповідальністю ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НОВІ ТЕРЕМКИ (08141,Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, бул. Тараса Шевченка, буд. 10, офіс 109, код ЄДРПОУ 40832467) понесені витрати Позивачем: сума судових витрат за позовною заявою в розмірі 112 687,53 грн. (сто дванадцять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 53 копійки) на розрахунковий рахунок Позивача п/р НОМЕР_1 в АТ ТАСКОМБАНК в строк до 30 вересня 2020 року.

12. У разі винесення Господарським судом міста Києва у справі № 910/10337/20 ухвали про відмову в затвердженні даної Мирової Угоди - вона вважається неукладеною.

13. Сторони з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

14. Наслідки припинення провадження у справі нам роз`ясненні та зрозумілі.

Реквізити сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НОВІ ТЕРЕМКИ

08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське,

бул. Тараса Шевченка, буд. 10, офіс 109

Код ЄДРПОУ 40832467

п/р НОМЕР_2 в АТ Таскомбанк

В.о. директора Єніч С.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТРОБУД

03191, Україна, м. Київ, вул. Успішна, буд. 15

Код ЄДРПОУ 31025135

НОМЕР_3 в Печерській Ф. АТ КБ Приватбанк м. Київ

Директор Литвинчук А.Л.

Підписи, печатки сторін .

3. Провадження у справі № 910/10337/20 закрити.

4. Дана ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили 11.08.20. та згідно вимог Закону України "Про виконавче провадження" може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з наступного дня після настання визначеного в пунктах 1.2.2, 11 вказаної мирової угоди строку сплати по кожному платежу, та її може бути оскаржено в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

5. Стягувачем у виконавчому провадженні за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" (08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, бул. Тараса Шевченка, буд. 10, офіс 109; ідентифікаційний код 40832467).

6. Боржником у виконавчому провадженні за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд" (03191, Україна, м. Київ, вул. Успішна, буд. 15; ідентифікаційний код 31025135).

Суддя Тетяна Миколаївна Ващенко