Ухвала

від 18.09.2023 по справі 910/6388/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

18.09.2023Справа № 910/6388/23Господарський суд міста Києва у складі судді Полякової К.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" про ухвалення додаткового рішення у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд"

про стягнення 351376 грн.

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест"

про стягнення 171831,31 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" про стягнення за договором підряду від 22.03.2021 № 01/22-03/21-КРП-4А основного боргу в розмірі 225492,20 грн., пені в розмірі 54551 грн., інфляційних втрат у розмірі 63363,30 грн., трьох процентів річних у розмірі 7969,50 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 прийнято зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" до розгляду (спільно з первісним позовом). Вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено проведення підготовчого засідання за зустрічним позовом разом із первісним позовом.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.09.2023 позовні вимоги первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест" задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест" 225492,20 грн. основного боргу, 60567,68 грн. інфляційних втрат, 7969,45 грн. трьох процентів річних, 54550,59 грн. пені, а також 5228,70 грн. витрат зі сплати судового збору. У задоволенні решти позовних вимог первісного позову відмовлено. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" неустойку (пеню) в розмірі 13252,47 за прострочення строків виконання робіт за договором підряду від 22.03.2021 № 01/22-03/21-КРП-4А, штраф у розмірі 11616,61 грн. за прострочення строків виконання робіт на строк понад 10 календарних днів за договором підряду від 22.03.2021 № 01/22-03/21-КРП-4А, штраф у розмірі 11616,61 грн. за порушення п. 8.4 додатку № 1 до договору, пеню в розмірі 37603,66 грн. за недодержання строків виконання робіт по додатковій угоді № 1 до договору, штраф у розмірі 41858,31 грн. за прострочення строків виконання робіт по додатковій угоді № 1 до договору, штраф у розмірі 41858,31 грн. за порушення п. 1.8.4 додаткової угоди № 1 до договору, пеню в розмірі 2751,94 грн. за недодержання строків виконання робіт по додатковій угоді № 2 до договору, штраф у розмірі 5636,70 грн. за прострочення строків виконання робіт по додатковій угоді № 2 до договору, штраф у розмірі 5636,70 грн. за порушення п. 1.7.4 додаткової угоди № 2 до договору, а також 1823,43 грн. 43 коп. витрат зі сплати судового збору. Проведено зустрічне зарахування грошових сум та стягнуто різницю з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнестрейдінвест" у розмірі 176748,61 грн.

14.09.2023 через відділ діловодства та документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" надійшла заява про ухвалення додаткового рішення у справі.

Згідно з пунктом 3 ч. 1 статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Частиною 3 ст. 244 ГПК України передбачено, що додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку призначити судове засідання для вирішення питання про судові витрати.

Керуючись статтями 234, 244 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" про ухвалення додаткового рішення у справі № 910/6388/23.

Судове засідання призначити на 28.09.23 о 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

Повідомити учасників справи про призначене судове засідання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Дата підписання: 18.09.2023 року.

Суддя К.В. Полякова