Ухвала
від 25.09.2024 по справі 920/91/24
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.09.2024м. СумиСправа № 920/91/24

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л., при секретарі судового засідання Виходцевій О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду матеріали справи №920/91/24

за первісним позовом Приватного підприємства «НВО Перспектива» (вул.Байкальська, буд. 9/12, м. Дніпро, 49074; код за ЄДРПОУ 37211687),

до відповідача Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірми «Соснівська» (вул. Бондаря, буд. 37, с. Соснівка, Конотопський р-н, Сумська обл., 41662, код за ЄДРПОУ 30490415),

про стягнення 1582533,00 грн

та

за зустрічним позовом Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірма «Соснівська» (вул. Бондаря, буд. 37, с. Соснівка, Конотопський р-н, Сумська обл., 41662, код за ЄДРПОУ 30490415),

до відповідача Приватного підприємства «НВО Перспектива» (вул.Байкальська, буд. 9/12, м. Дніпро, 49074; код за ЄДРПОУ 37211687),

про стягнення 1525200,00 грн та зобов`язання вчинити дії

за участю представників сторін за первісним позовом:

від позивача: не прибув,

від відповідача: не прибув,

справа розглядається у порядку загального позовного провадження

установив:

31.01.2024 позивач звернувся з позовом, відповідно до якого просив стягнути з відповідача 165033,00 грн (сто шістдесят п`ять тисяч тридцять три грн 00 коп.), із них: 108333,00 грн (сто вісім тисяч триста тридцять три грн 00 коп.) основного боргу, 56700,00 грн. (п`ятдесят шість тисяч сімсот грн 00 коп.) пені, а також 3028,00 грн. (три тисячі двадцять вісім грн 00 коп.) судового збору та 24000,00 грн (двадцять чотири тисячі) витрат на професійну правничу допомогу.

Ухвалою від 01.02.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №920/91/24 в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі документами; установлено сторонам строки для надання заяв по суті справи.

22.02.2024 засобами поштового зв`язку відповідач надіслав наступні документи:

-відзив на позовну заяву від 19.02.2024 №б/н (вх №970/24 від 22.02.2024), в якому просить відмовити в задоволенні позовних вимог; відзив долучено до матеріалів справи;

-зустрічний позов від 19.02.2024 №б/н (вх №999 від 22.02.2024) до Приватного підприємства «НВО Перспектива», в якому просить:

1)стягнути з ПП «НВО Перспектива» штраф в розмірі 5% від суми невиконаних робіт за кожен день прострочки за період прострочення грошового зобов`язання з 02.10.2022 - 01.11.2022 (31 день) в сумі 1525200,00 грн (один мільйон п`ятсот двадцять п`ять тисяч двісті гривень 00 коп);

2)стягнути з ПП «НВО Перспектива» на користь ПСП АФ «Соснівська» сплачений судовий збір в сумі 22878,00 грн (двадцять дві тисячі вісімсот сімдесят вісім гривень 00 коп.);

3)зобов`язати ПП «НВО Перспектива» розблокувати податкові накладні для отримання податкового кредиту (ПДВ) ПСП АФ «Соснівська» в сумі 129277,83 грн, а саме: податкову накладну №2 від 02.01.2023 на суму 300000,00 грн в тому числі ПДВ - 50000,00 грн; податкову накладну №3 від 02.01.2023 на суму 200000,00 грн в тому числі ПДВ - 33333,33 грн; податкову накладну №4 від 02.01.2023 на суму 150000,00 грн в тому числі ПДВ - 25000,00 грн; податкову накладну №3 від 01.04.2023 на суму 125667,00 грн в тому числі ПДВ - 20944,50 грн.

23.02.2023 через систему «Електронний суд» відповідач повторно подав вищезазначені відзив на позовну заяву (вх №536) та зустрічну позовну заяву (вх №541).

Ухвалою від 26.02.2024 у справі №920/91/24 залишено без руху зустрічну позовну заяву (вх №999 від 22.02.2024 - поштою, та вх №541 від 23.02.2024 - через систему «Електронний суд») Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірми «Соснівська» до Приватного підприємства «НВО Перспектива» про стягнення 1525200,00 грн та зобов`язання вчинити дії у справі №920/91/24; установлено ПСП АФ «Соснівська» строк для усунення недоліків зустрічної позовної заяви - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали шляхом надання доказів сплати судового збору у розмірі 3028,00 грн (три тисячі двадцять вісім грн 00 коп.).

29.02.2024 відповідач надіслав платіжну інструкцію від 27.02.2024 №15633, як доказ сплати судового збору в сумі 3028,00 грн на виконання вимог ухвали від 26.02.2024 у справі №920/91/24. Зазначений доказ долучено до матеріалів справи.

Ухвалою від 06.03.2024 у справі №920/91/24 прийнято зустрічну позовну заяву (вх №999 від 22.02.2024 - поштою, та вх №541 від 23.02.2024 - через систему «Електронний суд») Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірми «Соснівська» до Приватного підприємства «НВО Перспектива» про стягнення 1525200,00 грн та зобов`язання вчинити дії до спільного розгляду з первісним позовом у справі №920/91/24; об`єднано в одне провадження з первісним позовом зустрічний позов у справі №920/91/24; постановлено подальший розгляд справи №920/91/24 здійснювати за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче судове засідання у справі на 10.04.2024, 10:00, з повідомленням учасників справи; установлено сторонам строки для надання заяв по суті справи щодо зустрічного позову.

25.03.2024 позивач за первісним позовом подав відзив на зустрічну позовну заяву (вх №871), в якому просить відмовити у задоволенні зустрічного позову.

09.04.2024 позивач за первісним позовом надіслав наступні документи:

1) заяву про збільшення розміру позовних вимог (вх №1835 від 09.04.2024), в якій позивач за первісним позовом просить стягнути з Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірми «Соснівська» на користь Приватного підприємства «НВО Перспектива» 108333,00 грн основного боргу та 1474200,00 грн штрафу, а також 27028,00 грн судових витрат, що складається з 3028,00 грн судового збору та 24000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу;

2) заяву про відкладення розгляду справи (вх №1065 від 09.04.2024).

Ухвалою від 10.04.2024 у справі №920/91/24 повернуто без розгляду заяву позивача за первісним позовом про збільшення розміру позовних вимог (вх №1835 від 09.04.2024); задоволено заяву позивача за первісним позовом про відкладення розгляду справи (вх №1065 від 09.04.2024); відкладено підготовче судове засідання у справі №920/91/24 на 06.05.2024.

10.04.2024 електронною поштою після підготовчого судового засідання, призначеного 10.04.2024 на 10:00, представник відповідача за первісним позовом надіслав заяву про відкладення розгляду справи (вх №2037/24).

Ухвалою від 03.05.2024 у справі №920/91/24 задоволено заяву представника Приватного підприємства "НВО Перспектива" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (вх №2218 від 01.05.2024) у справі №920/91/24; постановлено провести судове засідання у справі №920/91/24 призначене на 06.05.2024, 14:30, за участі представника позивача за первісним позовом - адвоката Рак Тетяни Сергіївни (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

06.05.2024 представник позивача за первісним позовом через систему «Електронний суд», використавши норму ч. 3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», подав заяву про збільшення позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути з відповідача за первісним позовом 108333,00 грн основного боргу та 1474200,00 грн штрафу, а також 27028,00 грн судових витрат.

06.05.2024 електронною поштою представник відповідача за первісним позовом надіслав заяву про відкладення розгляду справи (вх №2593/24).

06.05.2024 розгляд справи №920/91/24, призначений в судове засідання на 14:30, не відбувся у зв`язку із оголошенням на території Сумської області повітряної тривоги, що підтверджено актом Господарського суду Сумської області від 06.05.2024 у справі №920/91/24.

Ухвалою від 13.05.2024 у справі №920/91/24 продовжено строк підготовчого провадження у справі №920/91/24 на 30 днів; прийнято до розгляду заяву позивача за первісним позовом про збільшення позовних вимог (вх №2268 від 06.05.2024); призначено підготовче судове засідання у справі №920/91/24 на 06.06.2024, 10:30, в режимі відеоконференції за участі представника позивача за первісним позовом - адвоката Рак Тетяни Сергіївни, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

06.06.2024 електронною поштою представник відповідача за первісним позовом надіслав заяву №89 від 06.06.24 (вх. № 3307), в якій просить вказану справу розглядати без участі представника ПСП АФ «Соснівська», проти задоволення позовних вимог ПП «НВО Перспектива» заперечує та просить відмовити в позові з обставин, викладених у відзиві на позовну заяву; позовну заяву за зустрічним позовом ПСП АФ «Соснівська» до відповідача ПП «НВО Перспектива» задовольнити.

06.06.2024 суддя Котельницька В.Л. перебувала у відпустці, тому розгляд зазначеної справи не відбувся.

Ухвалою від 24.06.2024 у справі №920/91/24 призначено підготовче судове засідання у справі №920/91/24 в режимі відеоконференції на 17.07.2024, 12:00, за участі представника позивача за первісним позовом- адвоката Рак Тетяни Сергіївни в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

17.07.2024 електронною поштою представник відповідача за первісним позовом надіслав заяву №109 (вх №4022/24), відповідно до якої просить відкласти розгляд справи.

Ухвалою від 17.07.2024 у справі №920/91/24 відмовлено в задоволенні заяви представника відповідача за первісним позовом про відкладення підготовчого засідання (вх №4022/24 від 17.07.2024); закрито підготовче провадження та призначити розгляд справ №920/91/24 по суті в судове засідання на 26.08.2024, 11:30, в режимі відеоконференції за участі представника позивача за первісним позовом - адвоката Рак Тетяни Сергіївни, з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

22.08.2024 представник відповідача за первісним позовом надіслав заяву (вх №4826/24) про відкладення розгляду справи.

26.08.2024 розгляд справи, призначений в судове засідання на 11:30, не відбувся у зв`язку із відпусткою судді Котельницької В.Л.

Ухвалою від 04.09.2024 у справі №920/91/24 призначено розгляд справи по суті в судове засідання на 25.09.2024, 12:00, в режимі відеоконференції за участі представника позивача за первісним позовом - адвоката Рак Тетяни Сергіївни, з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

24.09.2024 представник позивача за первісним позовом надіслав заяву (вх №2859), в якій зазначений представник просить відкласти розгляд справи.

25.09.2024 представник відповідача за первісним позовом подав заяву (вх №5472/24), за якою представник ПСП АФ «Соснівська» просить відкласти розгляд справи.

За результатами судового засідання, враховуючи неприбуття сторін у судове засідання та неможливість вирішення спору по суті в даному судовому засіданні, відповідно до ст. 202, 216 ГПК України, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи по суті, задовольнивши заяви сторін про відкладення розгляду справи (вх №2859 від 24.09.2024 та вх №5472/24 від 25.09.2024).

Керуючись статтями 12, 32, 42, 52, 195, 121, 202, 216, 233-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Задовольнити заяву представника позивача за первісним позовом (вх №2859 від 24.09.2024) та заяву представника відповідача за первісним позовом (вх №5472/24 від 25.09.2024) про відкладення розгляду справи.

2. Відкласти розгляд справи №920/91/24 по суті в судове засідання на 06.11.2024, 10:30, в режимі відеоконференції за участі представника позивача за первісним позовом - адвоката Рак Тетяни Сергіївни (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 4.

3. Учасникам справи мати належні повноваження та документ, що посвідчує особу.

4. Повідомити інших учасників справи про їх право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

5. Звернути увагу учасників справи, що для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті (п. 49 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя 17.08.2021 №1845/0/15-21).

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи відповідно до вимог частин 6-7 статті 6 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Інформацію у справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі "Інтернет" за вебадресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали складено та підписано 27.09.2024.

Суддя В.Л. Котельницька

СудГосподарський суд Сумської області
Дата ухвалення рішення25.09.2024
Оприлюднено01.10.2024
Номер документу121921719
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань підряду

Судовий реєстр по справі —920/91/24

Рішення від 02.12.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 06.11.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 25.09.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 04.09.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 17.07.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 24.06.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 13.05.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 03.05.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 10.04.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 06.03.2024

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні