Ухвала

від 19.11.2014 по справі 922/3436/14

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

"19" листопада 2014 р. Справа № 922/3436/14

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Слободін М.М., суддя Гончар Т. В., суддя Гребенюк Н. В.

при секретарі Томіній І.В.

за участю представників:

позивача - ОСОБА_1

відповідача - не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ "Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод", м. Дружківка, Донецька область (вх. №3428 Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 06.10.14 у справі № 922/3436/14

за позовом ТОВ "Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод", м. Дружківка, Донецька область

до ТОВ "Наукове-виробниче підприємство машинобудівний завод "Укрдизелькрафт, м. Дергачі, Харківська область"

про розірвання договору та стягнення коштів

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням господарського суду Харківської області від 06.10.2014 р. у справі № 922/3436/14 (суддя Ольшанченко В.І.) в позові відмовлено частково. Розірвано договір підряду №285/13 від 30.12.2013 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Наукове-виробниче підприємство машинобудівний завод "Укрдизелькрафт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гірничні машини - Дружківський машинобудівний завод". Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Наукове-виробниче підприємство машинобудівний завод "Укрдизелькрафт" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничні машини - Дружківський машинобудівний завод" неустойку розмірі 8% від вартості невиконаних у строк робіт в сумі 15916,80 грн., 15% річних за користування чужими грошовими коштами за період з 04.04.2014 р. по 06.08.2014 р. в сумі 5110,27 грн. та судовий збір в сумі 1638,54 грн.

Позивач з рішенням господарського суду не погодився, звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржуване рішення скасувати в частині відмови суду щодо стягнення передплати в сумі 99 480,00 грн. та пені в сумі 1158,33 грн. і прийняти нове рішення, яким задовольнити вимоги щодо стягнення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Наукове-виробниче підприємство машинобудівний завод "Укрдизелькрафт" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничні машини - Дружківський машинобудівний завод" суми передплати в розмірі 99 480,00 грн. та пені в сумі 1158,33 грн. за договором підряду № 285/13 від 30.12.2013 р.

Відповідач в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Колегія суддів, заслухавши пояснення представника сторони, приходить до висновку про неможливість розгляду апеляційної скарги в даному судовому засіданні по суті, в зв`язку з чим з метою повного та всебічного з`ясування усіх обставин справи, вважає за доцільне розгляд апеляційної скарги відкласти.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 77, 86, Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів апеляційного господарського суду, -

УХВАЛИЛА:

1. Розгляд справи відкласти на "08" грудня 2014 р. о 10:00 год. у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду за адресою: 61058, м. Харків, пр. Правди, 13, 1-й поверх, кімн. № 131 .

2. Запропонувати позивачу та відповідачу виконати вимоги попередньої ухвали та не менш ніж за три дні до судового засідання направити суду апеляційної інстанції та іншій стороні письмові пояснення або заперечення по апеляційній скарзі з правовим обґрунтуванням та посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково.

3. Про неможливість брати участь у судовому засіданні представників сторін -сторонам повідомити апеляційний суд письмово не менше, ніж за три дні до судового засідання. В разі неявки представників сторін, справа може бути розглянута без їх участі.

Головуючий суддя Слободін М.М.

Суддя Гончар Т. В.

Суддя Гребенюк Н. В.