Ухвала

від 01.06.2012 по справі 15/5014/82/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

УХВАЛА

01.06.12 Справа № 15/5014/82/2012.

Суддя господарського суду Луганської області Лісовицький Є.А ., розглянувши матеріали справи

за позовом Луганського обласного центру зайнятості , м. Луганськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "РІКОД", м. Луганськ

про стягнення 503 990 грн. 55 коп.

без виклику представників сторін

В зв'язку з переведення судді -Пономаренко Є.Ю., до іншого суду, в порядку вимог ст. 2-1 Господарського процесуального кодексу України, справу № 15/5014/82/2012 передано на розгляд судді Лісовицькому Є.А.

В С Т А Н О В И В :

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача штрафних санкцій за прострочення виконання робіт за договором виконання підрядних робіт від 16.08.2010 № 30/10-719 в сумі 503 990 грн. 55 коп.

Ухвалою суду від 22.03.2012р. провадження у справі було зупинено у зв'язку з призначенням у справі будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено Луганському відділенню Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експерта поставлені наступні питання:

1) Чи відповідає проектна документація вимогам державних будівельних норм;

2) Встановити недоліки (за наявності) проектно-кошторисної документації щодо реконструкції районного центру зайнятості, розташованого за адресою:

пров. Південний, 13, смт. Марківка, Луганської області (зокрема, не передбачення певних робіт, як то перенесення газової труби, тощо), які заважали вчасному та в повному обсязі проведенню робіт підрядником (відповідачем);

3) У разі виявлення таких недоліків, визначити види робіт, за прострочення строку виконання яких нараховані санкції (згідно із розрахунком), які об'єктивно не могли бути виконані підрядником через виявлені недоліки проектної документації, та період, протягом якого вони не могли бути виконані підрядником.

До господарського суду Луганської області надійшло клопотання експерту № 922 від 24.05.2012р. Даним клопотанням експертна установа просить надати додаткові матеріали для проведення експертизи, а саме:

- Недостатні аркуші "Технічних умов на електропостачання" від 19.11.2008р., видані ЛЕО південним відділенням;

- Договір виконання підрядних робіт № 30/10-117 від 19.05.2011р.;

- Договори та технічну документацію на демонтаж існуючого увідного газопроводу на будівлю центру зайнятості та перенесення газопроводу середнього тиску д-100мм., а також акти виконаних робіт.

Для розгляду клопотання Луганського відділення Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз провадження по справі № 15/5014/82/2012 слід поновити.

Зазначене клопотання експертної установи підлягає задоволенню судом, сторонам слід надати необхідні для проведення експертизи документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України суд,

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі поновити.

2. Зобов'язати позивача та відповідача направити господарському суду Луганської області додаткові матеріали для проведення експертизи, а саме:

- Недостатні аркуші "Технічних умов на електропостачання" від 19.11.2008р., видані ЛЕО південним відділенням;

- Договори та технічну документацію на демонтаж існуючого увідного газопроводу на будівлю центру зайнятості та перенесення газопроводу середнього тиску д-100мм., а також акти виконаних робіт.

3. Направити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз копії наступних документів, вилучивши їх з матеріалів справи:

- копія Договору виконання підрядних робіт № 30/10-117 від 19.05.2011р. на 7 аркушах (а.с. 38-44 том ІІ);

- копія додатку № 3 до договору № 30/10-117 від 19.05.2011р. - план річного фінансування на 1 аркуші (а.с. 45 том ІІ).

Після проведення експертизи вказані матеріали підлягають поверненню разом з висновком експерта господарському суду Луганської області.

4. Провадження у справі зупинити до одержання висновку експерта за результатами проведення судової експертизи.

Суддя Є.А. Лісовицький