Рішення

від 11.12.2018 по справі 911/1717/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

11.12.2018Справа № 911/1717/17

За первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна", м. Полтава

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема", м. Київ

про стягнення 160 692,17 грн. та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна", м. Полтава

про визнання недійсним акта здачі-приймання робіт від 11.04.2017 № ІБКПо-000017 та стягнення 600 840,60 грн., -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників сторін:

від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Калько В.В. (адвокат за ордером ПТ №073733 від 16.07.2018р.);

від відповідача: (позивача за зустрічним позовом): Нестеришин Т.С. (адвокат за ордером серія КВ №396109 від 19.03.2018р.).

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні первісного позову відмовити повністю.

2. Зустрічний позов задовольнити частково.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" (ідентифікаційний код 39125019, місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 52) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема" (ідентифікаційний код 24934233 місцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. Командарма Уборевича, буд. 23) 171 316,20 грн. (сто сімдесят одну тисячу триста шістнадцять гривень 20 коп.) неустойки, 2 569,74 грн. (дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 74 коп.) судового збору за подання зустрічного позову та 14 256,38 грн. (чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість гривень 38 коп.) судових витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони.

4. В іншій частині в задоволенні вимог за зустрічним позовом відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема" (ідентифікаційний код 24934233 місцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. Командарма Уборевича, буд. 23) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" (ідентифікаційний код 39125019, місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 52) 10 240,76 грн. (десять тисяч двісті сорок гривень 76 коп.) судового збору за подання апеляційної скарги та 16 331,97 грн. (шістнадцять тисяч триста тридцять одну гривню 97 коп.) судового збору за подання касаційної скарги на судові рішення першої та апеляційної інстанцій.

6. В порядку ч. 11 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України провести зустрічне зарахування грошових сум, що підлягають до стягнення за первісним і зустрічним позовами.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" (ідентифікаційний код 39125019, місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 52) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема" (ідентифікаційний код 24934233 місцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. Командарма Уборевича, буд. 23) 161 569,59 грн. (сто шістдесят одну тисячу п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 59 коп.) неустойки.

8. Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

9. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя С.М. Морозов